Договор подряда на выполнение работ: скачать образец договора подряда на выполнение работ
Ссылка на Конструктор Договоров:
Представляем Вашему вниманию образец договор подряда на выполнение работ, скачать который Вы имеете возможность на нашем сайте.
Стоит, прежде всего, отметить, что качество выполненной подрядчиком работы непременно должно отвечать условиям заключенного договора подряда, а при отсутствии или неполноте составленных условий в договоре требований, как правило, применяются условия, что предъявляются к работам соответствующего рода.
Подрядчик может принять на себя по договору обязательство выполнить работу, которая отвечает требованиям к качеству, более высоким сравнительно с требованиями по договору.
Каждый шаблон Договора подряда на выполнение работ несет в себе данные пункты, как в частности объект правоотношений, порядок выяснения разногласий, цену, специфику приема услуг, сроки предоставления услуг, ответственность сторон, субъекты и другие аспекты. Покуда действующее законодательство дает диспозитивность в оформлении договора, то нет исчерпывающего списка условий, но обозначенные есть существенными, без них договор может быть признан ничтожным.
Настоящий проект-образец договора подряда по выполнению работ проверен на соответствие согласованность условий, проверен под специфику гражданского оборота, обеспечение защиты личных прав сторон, нормам и условиям отечественного законодательства и специфике правоприменения.
Скачать бесплатно Договор подряда на выполнение работ Вы сможете по указанной ссылке. Заметьте, что также Вы можете скачать другие типы договоров в категории на сайте ПроПраво.
Также читайте другие материалы данного раздела:
Образец - Договор подряда
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ________
г._________________ __ _________ 20__ г.
_________________________________, в лице _________________________________,
(наименование предприятия) (должность, Ф.И.О)
действующ___ на основании ______________________________, в дальнейшем Заказчик,
(Устава, Положения, доверенности - ее дата и №)
с одной стороны, и гражданин РБ _______________________________________________,
(Ф.И.О)
проживающий по адресу: ____________________________________________________, в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, совместно заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить следующие работы (оказать услуги), указанные в пункте 2.1.1 договора, а Заказчик в свою очередь обязуется оплатить их стоимость в порядке, установленном настоящим договором.
1.2. Заказчик обязуется оплатить работы (услуги) Исполнителя в объеме и на протяжении срока, которые установлены в разделе 3 данного договора.
1.3. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность информации, которая стала им известна в связи с выполнением работ (оказанием услуг) и которая может нанести вред интересам Сторон.
1.4. Исполнитель в процессе выполнения работ (оказания услуг) обязан ознакомиться и придерживаться норм охраны труда, противопожарных, санитарных и других норм, указанных в Приложении 1 к данному договору, установленных действующим законодательством Республики Беларусь.
2. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ (УСЛУГ)
2.1. Исполнитель обязуется выполнить следующие работы (оказать услуги):
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ (УСЛУГ) ИСПОЛНИТЕЛЯ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость работ (услуг) Исполнителя установлена по договоренности Сторон исходя из объема запланированных работ (услуг) на протяжении срока действия настоящего договора и включает налоговые и другие (если это предусмотрено законодательством Республики Беларусь) обязательства Исполнителя с дохода в рамках настоящего договора и согласно Договору составляет _________ (________) рублей.
3.2. Оплата стоимости работ (услуг) осуществляется ежемесячно не позднее __-го числа текущего месяца после подписания соответствующего акта приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг), который подтверждает тот факт, что Исполнитель надлежащим образом выполнил работы (оказал услуги) определенной стоимости, согласованной Сторонами, и Стороны не имеют взаимных претензий.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик вправе:
- проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность
- отказаться от договора и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным
- отказаться от договора либо поручить исправление работы другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, а в назначенный ранее Подрядчику срок для устранения недостатков он их не устранил
- отказаться при наличии уважительных причин от договора подряда в любое время до сдачи работы, уплатив Исполнителю часть установленной цены за работу, выполненную до получения уведомления об отказе Заказчика от договора, и возместив Исполнителю убытки.
4.2. Заказчик обязан:
- оказывать содействие Исполнителю в выполнении им работы
- уплачивать за Исполнителя в установленном порядке обязательные страховые взносы на государственное социальное страхование в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь
- предоставлять при необходимости место для выполнения работ по договору, соответствующее правилам охраны труда и требованиям техники безопасности
- осуществлять подготовку (обучение), инструктаж, повышение квалификации и проверку знаний Исполнителя по вопросам безопасных условий выполнения работ либо требовать документы, подтверждающие прохождение им подготовки (обучения), инструктажа, медицинского осмотра, если это необходимо для выполнения указанных в пункте 2.1.1 работ
- не допускать (отстранять) к выполнению работ в соответствующий день Исполнителя, выполняющего работу в местах, предоставленных Заказчиком, появившегося на месте проведения работ в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению работ
- обеспечивать беспрепятственный допуск представителей государственных органов и иных организаций, в компетенцию которых входит осуществление проверок и контроля за соблюдением законодательства, в том числе проверок условий выполнения работ, а также предоставлять информацию, необходимую для проведения контрольных мероприятий
- расследовать либо принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в порядке, определенном законодательством.
4.3. Исполнитель обязан:
- соблюдать соответствующие инструкции, правила и другие нормативные правовые акты, устанавливающие требования к безопасным условиям выполнения работ, безопасной эксплуатации машин, оборудования и других средств производства, а также правила поведения на территории, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях организации
- использовать средства индивидуальной защиты
- проходить в установленном порядке подготовку (обучение), инструктаж, повышение квалификации, проверку знаний по вопросам безопасных условий выполнения работ и медицинские осмотры.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора полностью или частично в случае, если Заказчиком не созданы или ненадлежащим образом созданы условия, предусмотренные договором для безопасного выполнения работ.
4.4. Заказчик обязан в _____________________________________________________
(срок)
с участием Исполнителя осмотреть и принять результат выполненной работы, подписав акт приемки-передачи. Все недостатки выполненной работы, выявленные в момент приемки, должны быть оговорены в названном акте.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение своих обязательств Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Республики Беларусь.
5.2. Сторона не несет ответственности за нарушение условий договора, если такое нарушение произошло не по ее вине.
5.3. Исполнитель несет полную ответственность за порчу и (либо) утерю имущества Заказчика, которая имела место по вине Исполнителя. В случае нанесения ущерба либо утери имущества Заказчика Исполнитель обязуется возместить Заказчику полную стоимость имущества, указанную в товаросопроводительных документах.
5.4. За неисполнение заказчиком обязательств по оплате выполненной работы (оказанной услуги) предусматривается ответственность в виде неустойки в размере не менее 0,15 % невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ). СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги), указанные в пункте 2.1.1 договора с __ _______ 20___ г. до __ _________ 20___ г.
6.2. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
6.3. Договор может быть прекращен досрочно по соглашению Сторон.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все разногласия, возникающие между Сторонами вследствие или в связи с настоящим договором, должны решаться путем переговоров. Если Стороны не могут прийти к согласию путем переговоров, возникший спор подлежит разрешению в судах Республики Беларусь по общему правилу подсудности согласно действующему законодательству Республики Беларусь.
8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (стихийных бедствий, военных действий любого характера) и других независящих от Сторон обстоятельств, которые прямо препятствуют какой-либо из Сторон выполнить свои обязательства по настоящему Договору, подтвержденных соответствующим документом торгово-промышленной палаты или другого уполномоченного на это органа, срок выполнения обязательств по договору Стороной, для которой эти обстоятельства возникли, отодвигается на срок действия этих обстоятельств. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы длится более 10 (десяти) календарных дней, другая Сторона может также приостановить выполнение обязательств по Договору.
8.2. При наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы для одной из Сторон последняя обязана немедленно проинформировать об этом другую Сторону в письменном виде. Неизвещение или несвоевременное извещение о возникновении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
9.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. С момента заключения договора вся предшествующая переписка и переговоры между Сторонами по его предмету теряют силу.
9.2. В случае расхождения отдельных положений настоящего договора с действующим законодательством Республики Беларусь договор в целом сохраняет свою силу, а Стороны будут стремиться найти решение, не противоречащее законодательству и наиболее полно по смыслу и экономически соответствующее недействительному положению договора.
9.3. Все дополнения и изменения к данному договору являются его неотъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если они письменно оформлены и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.4. Ни одна из Сторон не в праве передавать свои права и обязательства по договору третьему лицу без письменного согласия другой Стороны.
9.5. Все приложения и дополнения к настоящему договору, как те, что упоминаются в его тексте, так и другие, надлежащим образом оформленные (содержат подписи уполномоченных представителей Сторон и печати Сторон), являются его неотъемлемыми частями.
9.6. Каждая Сторона несет ответственность за правильность указанных ею в настоящем договоре реквизитов. В случае неуведомления или ненадлежащего уведомления другой Стороны об изменении реквизитов неуведомившая Сторона несет ответственность и риски наступления негативных последствий такого неуведомления.
9.7. На основании настоящего договора между Сторонами не возникает трудовых отношений.
9.8. Согласно действующему законодательству Республики Беларусь Заказчик выступает по отношению к Исполнителю налоговым агентом.
9.9. Договор составлен в двух оригинальных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
10. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Договор подряда на бухгалтерские услуги
Договор подряда на бухгалтерские услуги являет собой юридический документ, благодаря нормам которого регламентируются отношения исполнителя и заказчика. Документ конкретизирует четко и выделяет предмет заключения договора, обязанности и ответственность, как исполнителя, так и заказчика. Прописан четко в документе срок действия контракта, порядок и условия расчета, уровень конфиденциальности и прочие параметры.
Стоит заметить, что при правильном составлении договора на бухгалтерские услуги ответственность за качество выполнения и последствие, которые повлекли за собой штрафы исполнитель несет. В ситуации наложения по вине бухгалтера штрафных санкций он должен сам оплатить надлежащие штрафы и привести в соответствие документы. Исключения составляют случаи, когда заказчик подал неполную или неправильную информацию, когда она была не в требуемые сроки предоставлена.
Положительная сторона бухгалтерского подрядного обслуживания для заказчика в уменьшении собственных издержек, уменьшения расходов на заработную плату, так как зарплата штатного бухгалтера обычно больше чем оплата по договору с подрядчиком. Нет необходимости покупки и установки для бухгалтера программного обеспечения.
Договор подряда на бухгалтерские услуги имеет такие пункты:
Вводная часть
Выделение предмета договора
Обязанности и права заказчика и исполнителя
Определение условий и стоимости оплаты
Ответственность со стороны исполнителя и заказчика
Условия сдачи и приема работ
Степень конфиденциальности
Срок действия и условия расторжения составленного договора
Ответственность сторон при форс-мажорных обстоятельствах
Общие тезисы.
Все споры и претензии, которые возникают, решаются при помощи переговоров меж исполнителем и заказчиком. Если невозможно решить данную проблему переговорами вопрос решают в порядке, который установлен законодательными нормами РФ.
Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» и налоговый кодекс определяют четко объемы, которые заказчик способен передать на исполнение исполнителю для налогового и бухгалтерского учета. Для разрешения спорных вопросов можно также привлекать третью сторону, которая помогает отыскать компромиссное решение, которое удовлетворяет обе стороны.
Образец договора подряда на бухгалтерские услуги
Договор подряда на бухгалтерские услуги - соглашение, соответственно с которым подрядчик (одна сторона) обязуется исполнить по заданию заказчика (другой стороны) определённую работу и её результат сдать заказчику, а последний должен принять итог работы и его оплатить.
Новости от партнеров
Образец договора подряда с гражданином на выполнение работ по текущему ремонту
ДОГОВОР ПОДРЯДА N___
г. _______ "___" ________ 20__ г.
Учреждение "Бюджетная организация", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора _______________ (указываются фамилия, собственное имя, отчество руководителя бюджетной организации, иного должностного лица, уполномоченного заключать договор), действующей(го) на основании Устава (доверенности - в случае заключения договора лицом, не являющимся руководителем бюджетной организации), с одной стороны, и гражданин(ка) _________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, договорились о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить работы по текущему ремонту в здании, расположенном по адресу: г. _____, ул. ________, д. N ___, инв. N ______. Работы включают в себя __________ (указываются виды работ в т.ч. в соответствии с Перечнем видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельности, установленным постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10 мая 2011 г. N 17, предусмотренные к выполнению в соответствии со сметой (дефектным актом)).
1.2. Выполнение работ, предусмотренных подпунктом 1.1 п. 1 настоящего договора осуществляется на территории Заказчика с использованием материалов, технического инвентаря и оборудования Заказчика.
1.3. Финансирование работ, предусмотренных подпунктом 1.1 п. 1 настоящего договора производится из районного бюджета (указываются пропорции финансирования в случае, если объект финансируется из нескольких источников).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. произвести качественно и в определенные в п. 3 настоящего договора сроки работы, указанные в подпункте 1.1 п. 1 настоящего договора
2.1.2. принимать меры по сохранности имущества, переданного заказчиком для выполнения работ
2.1.3. использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, предоставлять по требованию Заказчика отчет о его использовании и возвратить остаток материалов по окончании работ
2.1.4. проходить в установленном порядке подготовку (обучение), инструктаж, проверку знаний по вопросам безопасных условий выполнения работ
2.1.5. соблюдать соответствующие инструкции, правила и другие нормативные правовые акты, устанавливающие требования к безопасным условиям выполнения работ, безопасной эксплуатации оборудования и других средств производства работ
2.1.6. использовать средства индивидуальной защиты.
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. не приступать к работе, а начатую работу приостановить, либо потребовать досрочного расторжения настоящего договора, в случаях, когда нарушения Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору, в частности, не предоставление материалов, их ненадлежащее качество или непригодность препятствуют исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок
2.2.2. отказаться от исполнения настоящего договора полностью или частично в случае, если Заказчиком не созданы или ненадлежащим образом созданы условия для безопасного выполнения работ
2.2.3. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и (или) настоящим договором.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. предоставить Подрядчику необходимые для выполнения работы материалы в день начала работ (может указываться иной срок по договоренности сторон, в т.ч. в зависимости от этапов выполнения работ)
2.3.2. своевременно и полностью оплатить выполненные работы в соответствии с п. 4 настоящего договора
2.3.3. незамедлительно письменно уведомлять подрядчика о работах ненадлежащего качества и отступлениях от условий настоящего договора
2.3.4. осуществлять подготовку (обучение), инструктаж и проверку знаний Подрядчика, по вопросам безопасных условий выполнения работ
2.3.5. не допускать (отстранять) к выполнению работ в соответствующий день Подрядчика появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению работы
2.3.6. обеспечивать беспрепятственный допуск представителей государственных органов и иных организаций, в компетенцию которых входит осуществление проверок и контроля за соблюдением законодательства, в том числе проверок условий выполнения работ, а также представлять информацию, необходимую для проведения контрольных мероприятий
2.3.7. расследовать либо принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в отношении Подрядчика, в порядке, определенном законодательством
2.3.8. уплачивать за Подрядчика в установленном порядке обязательные страховые взносы на государственное социальное страхование в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. проверять качество и ход выполняемых Подрядчиком работ путем посещения места выполнения работ и истребования отчета об использовании переданных ему материалов
2.4.2. давать указания относительно качества и содержания выполняемых Подрядчиком работ
2.4.3. потребовать досрочного расторжения настоящего договора, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным
2.4.4. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и (или) настоящим договором.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ РАБОТ
3.1. Стороны устанавливают следующие сроки выполнения работ, указанных в подпункте 1.1 п. 1 настоящего договора:
начало выполнения работ: "___" ______ 20__ г.
окончание выполнения работ: "___" ______ 20__ г.
(срок выполнения работ может быть также указан поэтапно допускается указание на прилагаемый к договору график выполнения отдельных этапов работ).
3.2. Сдача выполненных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются актом сдачи-приемки работ, который подписывается обеими сторонами (в случае выполнения работ поэтапно, может предусматриваться сдача-приемка их по завершении соответствующего этапа).
Заказчик обязан осуществить приемку выполненной работы в течение 3 дней со дня сообщения ему об окончании работ Подрядчиком.
4. РАСЧЕТЫ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
4.1. Вознаграждение за выполненные работы по настоящему договору определяется в сумме стоимости этих работ: ___ рублей (при поэтапном выполнении работы может указываться стоимость каждого этапа. Стоимость работ определяется в соответствии с составленной в установленном порядке сметой, которая может прилагаться к договору).
4.2. Выплата вознаграждения, указанного в подпункте 4.1 настоящего пункта осуществляется ежемесячно путем перечисления его части, соответствующей объему выполненных работ и определяемой в справке о стоимости выполненных работ и затратах, на карт-счет Подрядчика _____ ___ числа каждого месяца, следующего за отчетным (указываются реквизиты карт-счета Подрядчика, наименование банка и его подразделения. Может указываться иной порядок выплаты и сроки (с учетом обязательности расчетов помесячно) вознаграждения Подрядчику: согласно графику платежей, прилагаемому к настоящему договору и т.п. Следует учитывать, что согласно п. 13 Инструкции о порядке оплаты расходов по строительству и ремонтным работам за счет средств бюджета, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 17 декабря 2001 г. N 120, оплата работ по текущему ремонту производится помесячно). Из вознаграждения удерживаются в установленном порядке суммы указанные в подпункте 2.3.8 п. 2 настоящего договора.
4.3. При досрочном расторжении настоящего договора Заказчик выплачивает Подрядчику сумму пропорционально объему выполненных работ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязанностей по настоящему договору Подрядчик несет ответственность:
5.1.1. за некачественное выполнение работ - в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь
5.1.2. за просрочку выполнения работ (отдельных этапов работ) - в виде пени в размере 0,2% стоимости невыполненных в срок работ, но не более 20% их стоимости
5.1.3. за превышение по своей вине установленных договором сроков передачи результата работ - 0,15% стоимости результата работ за каждый день просрочки, но не более 10% такой стоимости.
5.2. За неисполнение обязательств по оплате выполненной работы Заказчик несет ответственность в виде неустойки (пени) в размере 0,15% невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельство непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств и других обстоятельств, не зависящих от сторон, которые непосредственно повлияли на исполнение договора).
6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, решаются путем переговоров в соответствии с действующим законодательством. Если стороны не пришли к соглашению, спор разрешается в суде по месту нахождения (жительства) ответчика.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.2. Изменения и дополнения в настоящий договор производятся сторонами по взаимной договоренности и считаются действительными, если они заключены в письменной форме.
7.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут в случаях, указанных в подпунктах 2.2.1, 2.2.2 и 2.4.3 пункта 2, а также в следующих случаях:
7.3.1. по инициативе Заказчика:
при неоднократном нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных договором (графиком производства работ)
если Подрядчик неоднократно допустил выполнение работ ненадлежащего качества либо отступления от условий договора и иные недостатки, подтвержденные соответствующим актом, которые являются существенными и неустранимыми
по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Республики Беларусь
7.3.2. по инициативе Подрядчика:
при неоплате Заказчиком выполненных работ в течение трех принятых за расчетный периодов (указанное условие не включается, если стороны достигли договоренности о единовременной оплате)
при возникновении обстоятельств по причинам, не зависящим от Подрядчика, которые грозят годности или прочности результата работ
по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Республики Беларусь.
7.4. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязанностей.
Адреса и реквизиты сторон:
Образец - Договор подряда на выполнение пуско-наладочных работ
ДОГОВОР № ___
(город, населенный пункт) (дата) 200__ г.
( Полное наименование организации ), именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице директора ( ф.и.о. руководителя ), действующего на основании устава, с одной стороны, и ( полное наименование организации ), именуемая в дальнейшем &ldquoПодряд-чик&rdquo, в лице ( должность, ф.и.о. руководителя ), действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по производству
пуско - наладочных работ на объекте ( указать наименование объекта ),
а) ( указать содержание работ )
б) ( указать содержание работ )
а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы.
1.2. Подрядчик принимает на себя обязательство произвести работы, указанные в пункте 1.1. настоящего договора, в соответствии с утвержденной программой пуско-наладочных работ, обеспечить выполнение пуско-наладочных работ в соответствии со строительными нормами и правилами требованиями ПБГХ, произвести индивидуальное и комплексное испытания смонтированного им оборудования сдать работы по настоящему договору.
1.3. Кроме работ, указанных в п.1.2. настоящего договора, Подрядчик принимает на себя обязательства по оформлению исполнительной документации в течение одного месяца после подписания акта сдачи - приемки выполненных работ.
1.4. Заказчик обязуется обеспечить открытие и непрерывность финансирования работ, в разумные сроки принять от Подрядчика по акту выполненные работы и оформленную исполнительную документацию.
Заказчик обязуется обеспечить специалистов Подрядчика на время производства пуско - наладочных работ бесплатным жильем, транспортом для проезда к месту работ.
1.5. Начало работ по договору - с дня поступление денег на счет Подрядчика.
Окончание работ по договору - ( указать цифрами и прописью ) месяцев с момента начала работ.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость работ определяется в размере ( указать цифрами и прописью ) рублей, в т.ч. НДС - ( указать цифрами и прописью ) рублей.
2.2. В течение ____ дней после подписания настоящего договора Заказчик производит платеж в размере общей стоимости работ.
3. Основания для одностороннего расторжения договора
3.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:
3.1.1. Подрядчиком в случае просрочки Заказчиком платежа более чем на месяц.
3.1.2. Заказчиком лишь в случае невыполнения Подрядчиком обязательств по проведению пуско - наладочных работ, а именно:
а) просрочки начала работ более ____ месяцев
б) при допущении грубых нарушений при производстве пуско - наладочных работ
3.2. В этом случае сторона расторгнувшая договор составляет акт и в течение десяти дней высылает его другой стороне заказным письмом. Расторжение договора незамедлительно вступает в силу.
3.3. Денежные суммы, возвращаемые в случае одностороннего расторжения договора в течение ____ банковских дней, не индексируются.
4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. За каждый день просрочки согласованных сроков платежей Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере __ % от суммы платежа.
4.3. В случае просрочки сдачи всех работ по настоящему договору Подрядчик уплачивает штраф в размере ( указать цифрами и прописью ) рублей.
4.4. Подрядчик обязан устранить допущенные по его вине дефекты, обнаруженные в течение 12 месяцев со дня приемки выполненных работ.
4.5. Стороны прикладывают максимальные усилия, чтобы устранить возникающие разногласия исключительно путем переговоров, при невозможности устранения разногласий путем переговоров стороны обращаются в арбитражный суд ___________ области.
4.6. Форс-мажор и существенные перемены.
4.6.1. Невыполнение стороной любых ее обязательств по настоящему договору не считается нарушением или невыполнением настоящего договора, если такое невыполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами (явлениями непреодолимой силы). Если какая-либо деятельность отложена, сокращена или прекращена форс-мажорными обстоятельствами, то, несмотря на любые положения настоящего договора, предусматривающие противоположное, сроки выполнения такой деятельности, как и срок действия самого договора продлеваются на время, равное всему времени действия подобных причин или их последствий, а также на все дополнительное время (если таковое необходимо), которое может понадобиться для наверстывания упущенного в результате действия обстоятельств непреодолимой силы. В рамках данного договора форс-мажор включает в себя, в числе всего прочего, войну, восстание, гражданские беспорядки, блокаду, саботаж, эмбарго, забастовку и иные трудовые конфликты, мятеж, эпидемию, землетрясение, наводнение и иные неблагоприятные погодные условия, высокие уровни радиоактивности, взрыв, пожар, молнию, неблагоприятный приказ или указание какого-либо правительственного органа или учреждения, а также всякую иную причину, похожую или непохожую на вышеописанное, над которой затронутая сторона не имеет никаких разумных средств контроля и которая по своему характеру в состоянии задержать, сократить или прекратить своевременное принятие мер потерпевшей стороной.
4.6.2. Сторона, способность которой выполнять свои обязательства затруднена обстоятельствами непреодолимой силы, как можно быстрее извещает об этом другую сторону в письменной форме, изложив причину, и стороны принимают все приемлемые и практически возможные меры для устранения этой причины, при условии, однако, что никакая сторона не обязана разрешать либо устранять разногласия с третьими лицами кроме как при приемлемых для нее условиях либо во исполнение окончательного решения каких-либо арбитражных или действующих в силу закона органов, которые вправе окончательно положить конец разногласиям.
4.7. При действии обстоятельств по п.4.6. более трех месяцев стороны в возможно короткий срок проводят переговоры с целью достижения альтернатив исполнения или прекращения договора.
5. Заключительные условия
5.1. Все изменения, дополнения настоящего договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
5.2. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлимой частью.
5.3. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам.
5.4. Содержание договора и информация, связанная с ним, является конфиденциальной.
5.5. После подписания договора вся переписка по нему и связанная с ним теряет силу.
5.6. Договор входит в силу после подписания его сторонами и действует до момента подписания сторонами акта передачи исполнительной документации..
5.7. К договору прилагаются:
- расчет затрат и стоимости пуско - наладочных работ
- программа производства пуско - наладочных работ.
6. Реквизиты и подписи сторон
7.1.Заказчик: ( полное наименование организации, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, статистические коды, контактный телефон, факс ).
7.2.Подрядчик: (полное наименование организации, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, статистические коды, контактный телефон, факс).
