Общество с ограниченной ответственностью «_____________________» именуемое в дальнейшем «Поставщик») в лице директора________________________, действующего на основании Устава - с одной стороны, и
Частное предприятие «_________________________» именуемое в дальнейшем «Покупатель») в лице директора________________________, действующей на основании Устава, с другой стороны, а вместе - «Стороны»,
заключили настоящий договор поставки о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, передавать в собственность Покупателя товар, а Покупатель обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, принимать и оплачивать этот товар.
1.2. Наименование, единицы измерения и общее количество поставляемого товара, его долевое соотношение, а также стоимость товара отражаются в расходных накладных, актах приемки-передачи, спецификациях и т.д.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Поставщик принимает устные или письменные заявки Покупателя на поставку товара и отпускает Покупателю товар на условиях EXW (склад Поставщика по адресу: г. Киев, ул.Мира, 20) согласно правилам ИНКОТЕРМС-2000.
2.2. Стороны могут изменить условия (базис) поставки товара или отдельных его партий.
3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Покупатель оплачивает товар по цене, указываемой в расходных накладных, актах приемки-передачи, спецификациях и т.д.
3.2. Покупатель обязуется оплачивать Товар в течение десяти банковских дней с момента поставки. Оплата товара может осуществляться Покупателем, в частности, на основании счета-фактуры Поставщика.
4. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА
Товар отпускается Покупателю в таре (упаковке), которая обеспечивает сохранность товара при его транспортировке и хранению согласно требованиям государственных стандартов, технических условий, или согласно договоренности Сторон.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. В случае нарушения обязательств, возникающих из настоящего Договора, Сторона несет предусмотренную законом и настоящим Договором ответственность.
5.2. Все споры, возникающие из настоящего Договора или связанные с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. Если спор невозможно решить путем переговоров, он решается в судебном порядке за установленной подведомственностью и подсудностью такого спора соответственно действующему в Украине законодательству.
6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА. Прочие условия
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и скрепления печатями.
6.2. Срок действия этого Договора истекает «31» декабря 2009 года.
6.3. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором или действующим законодательством, изменения в настоящий Договор могут быть внесены только по договоренности Сторон, которая оформляется соглашением о внесении изменений (дополнений) к настоящему Договору.
6.4. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором или действующим в Украине законодательством, настоящий Договор может быть расторгнут только по договоренности Сторон, которая оформляется соответствующим соглашением.
6.5. Настоящий Договор составлен при полном понимании Сторонами его условий и терминологии на украинском языке в двух аутентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.
6.6. Поставщик является плательщиком налога на прибыль на общих основаниях.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Рамочный договор что это?
В некоторых случаях, составление договора с конкретно-определенными условиями невозможно в силу различных объективных причин. Однако, права и обязанности сторон необходимо закреплять в письменных документах, иначе, в последствии, невозможно будет доказать возникновение и развитие определенных прав и обязанностей у контрагентов по отношению друг к другу.
Как же быть в таких ситуациях?
Одним из способов выхода из сложившейся ситуации является составление заинтересованными сторонами рамочного договора. Такой документ, как правило, закрепляет определенные общие условия совершения тех или иных сделок. В последствии, данные соглашения сторон должны быть конкретизированы в виде дополнительных соглашений.
Без дополнительных соглашений, регламентирующих существенные условия заключаемой сделки, последняя может быть признана недействительной или незаключенной. В такой ситуации могут возникнуть проблемы с реализацией своих прав и свобод, возврата вложенных средств и имущества.
Договор рамочный на длительный срок и не фиксированной сметной стоимостью
РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР ПОДРЯДА
№ 01-08У
г. Гатчина, 01 июля 2008 г.
Общество с ограниченной ответственностью НАЗВАНИЕ, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Иванова Ивана Ивановича . действующего на основании Устава с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью УРОВЕНЬ . лицензия № Е 078223 ГС-2-78-02-27-0-4705040641-010922-1 от 15 мая 2008г, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Творогова Кирилла Андреевича . действующего на основании Уства, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнять электромонтажные и ремонтно-строительные работы (далее по тексту - Работа), а Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить.
1.2. Вид Работ, объемы, сроки выполнения и стоимость определяются Сторонами в Заявках, являющихся Приложением №1 к данному Договору.
1.3. Подрядчик выполняет Работы на объекте Заказчика, расположенном по адресу: Р.Ф. 188306, Ленинградская обл. г.Гатчина, ул.Соборная д.1
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Стоимость на основные виды Работ определяется на основании единичных расценок Подрядчика, включает в себя НДС, стоимость используемых Подрядчиком механизмов и оборудования, зарплата рабочих, их содержание, мелкий инструмент и инвентарь, соответствующий процент прибыли и накладных расходов Подрядчика.
2.2. Окончательная стоимость Работ определяется Сметой на работы и является Приложением № 2 к данному договору.
2.3. Стоимость Работы в Приложениях №1, 2, 3 определяется в рублях. Оплата осуществляется платежными поручениями в рублях на расчетный счет Подрядчика.
2.4. Оплата Работ осуществляется в течение 15 дней с момента получения счета, при наличии подписанного Сторонами Акта выполненных работ и оригинала счета-фактуры.
2.5. Обязанность по оплате счета считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.1. Подрядчик направляет подписанную и скрепленную печатью заявку по форме, установленной в Приложении № 1 к Договору (далее по тексту - Заявка).
3.2. При согласии с предложенными условиями Заказчик подписывает и скрепляет печатью принятую Заявку в течение 5 (пяти) дней.
3.3. Заявка становится неотъемлемой частью Договора (Приложением №1) с момента получения подтверждения Заказчиком.
3.4. Подрядчик приступает к выполнению Работ с момента направления подтверждения или в иной установленный в Заявке срок.
3.5. Подрядчик обеспечивает выполнение работ по настоящему Договору в соответствии с нормами, правилами и техническими требованиями, действующими на территории Российской Федерации. В ходе выполнения работ соблюдает требования правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда.
3.6. Подрядчик гарантирует, что результаты выполненных Работ соответствуют по качеству требованиям, установленным действующими нормами и правилами, а в случае отсутствия таковых обычно предъявляемым требованиям в течение 2 (двух) лет с момента выполнения Работ.
3.7. Приемка результатов выполненных Работ осуществляется уполномоченными сотрудниками Заказчика в течение 5 рабочих дней с момента окончания Работ в присутствии Подрядчика.
3.8. По результатам приемки составляется Акт выполненных работ, подписываемый Сторонами.
3.9. При невозможности проведения совместной приемки результатов Работ Подрядчик в срок, установленный в п. 3.6 Договора, составляет Акт выполненных работ в двух экземплярах и направляет Заказчику, который сохраняет право потребовать устранения выявленных недостатках в течение гарантийного срока.
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством.
4.2. Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения Работ в виде неустойки в размере 0,5 % стоимости Работ за каждый день просрочки.
4.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ более чем на 10 (десять) рабочих дней Заказчик имеет право отказаться от Договора и потребовать уплаты неустойки в размере 0,8% от стоимости Работ за каждый день просрочки.
4.4. Заказчик несет ответственность за нарушение сроков оплаты выполненных Работ в размере 0,5 % от стоимости Работ за каждый день просрочки.
4.5. Подрядчик гарантирует Заказчику, что им в соответствии с законодательством РФ оформлены трудовые отношения с его работниками, привлекаемыми и/или направляемыми им на территорию Заказчика для проведения Работ по данному Договору.
4.6. Подрядчик обязуется до направления работников на территорию Заказчика удостовериться, что условия Работы соответствуют требованиям законодательства РФ. Если в период проведения Работ условия, в которых они проводятся, перестают соответствовать законодательству РФ, Исполнитель обязуется направить Заказчику официальное уведомление об этом.
4.7. Подрядчик несет ответственность за произошедшие на территории Заказчика несчастные случаи с его работниками и осуществляет их расследование в соответствии с законодательством РФ.
4.8. Если Подрядчик не выполнит положений настоящих статьей Договора, то он возмещает Заказчику возникшие в связи с этим убытки.
4.9. Все споры, возникающие в связи с исполнением Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в случае действия обстоятельств непреодолимой силы.
5.2. Сторона обязуется в кратчайшие сроки уведомить другую Сторону о возникновении таких обстоятельств, и в течение трех дней с момента прекращения их действия уведомить о возобновлении исполнения договорных обязательств.
6.1. Любое изменение или дополнение к настоящему Договору действительно в том случае, если оно совершено в письменной форме и подписано Сторонами.
6.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 25/12/2008г.
6.3. Если ни одна из Сторон не позднее 15 дней до окончания срока действия Договора письменно не заявит о желании его расторгнуть, срок действия Договора продлевается на следующий календарный год.
6.4. Настоящий Контракт составлен на русском языке, в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ООО НАЗВАНИЕ
Юридический адрес: 188306 Лен.обл. г. Гатчина ул. 7 Армии, д.3, 2 Гатчинское ОСБ No 1895 г. Гатчина Северо-Западный Банк Сбербанка РФИНН 4705015045
КПП 470501002 БИК 044030654 ОКПО 43504373
Рсч.40702810255400154342
Ксч.30101810500000000673
ООО УРОВЕНЬ
Юр. адрес:188300, Ленинградская обл. г Гатчина, пр-кт. 25 Октября, д. 42, кор. Лит Д
в ОАО Банк ВТБ Северо-Запад
ИНН 4705040641 КПП 470501001
БИК № 044030791 ОГРН 1074705006287 ОКПО 80682887
Обзоры
Возможен ли односторонний отказ покупателя от.
В связи с этим сам по себе рамочный договор, не содержащий таких условий, не может рассматриваться в качестве самостоятельного.
справочник по аналитической химии лурье
ТИПОВОЙ ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ТИПОВОЙ ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. № ______. г. “___” ______ 200__ г. именуем___ в дальнейшем “Заказчик”. в лице.
Договор поставки без спецификации? - Общие вопросы - Конференция.
#1 Alex King
Отправлено 28 Февраль 2011 - 21:18
Коллеги, выкладываю для обсуждения две болванки «рамочных» (организационных) договоров поставки/купли-продажи различных товаров. Это именно «рамка», вступающая в силу от даты подписания. Заключение соответствующих договоров на условиях «рамки» осуществляется путем:
#5 Letruke
Отправлено 01 Март 2011 - 13:47
1.1.1. - путем подписания двух документов. по смыслу выходит, что оба документа должны подписываться каждый раз. То есть настоящий договор нужно подписывать каждый раз при подписании новой спецификации.
4. не увидел обязанность оплаты покупателем товара после предоставления поставщиком оригинала счета и счета-фактуры, а также указание на порядок предоставления счетов-фактур (НК).
8.1. много раз уже сталкивался) вы словами за десять дней устанавливаете конкретную дату поступления письменного уведомления) лучше не менее, чем за десять дней.
Так, из любопытства - а почему вы не делаете поставку по заявкам, которые с момента их подписания являются неотъемлемыми частями договора? где буду содержаться существенные условия, и т.д. Плюс порядок приемки товаров хорошо расписан в инструкциях Госарбитража СССР № П-6, П-7, или вас не устраивает?
